Договор по переработке продукции из сырья и материалов поставщика. Договора оказания услуг по утилизации (приему) отходов производства и потребления Договор на давальческую переработку образец
Договор N ______
о переработке отходов древесины
г. _____________
"___"__________ ____ г.
Именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с одной стороны, и
_____________________________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать
услуги по переработке твердых и мягких отходов древесины (опилок, сучьев,
ветвей, коры, вершинок, обрезков) Заказчика в ____________________________,
(указать в какую форму
перерабатываются отходы древесины)
а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.
1.2. Переработка партии отходов древесины осуществляется на основании предварительной заявки Заказчика, в которой указывается:
1.2.1. ___________________________________;
1.2.2. ___________________________________;
1.2.3. ___________________________________;
1.2.4. ___________________________________;
1.2.5. ___________________________________.
1.3. В течение _______ дней с момента получения заявки Исполнителем, Стороны осуществляют согласование сроков переработки партии отходов древесины.
1.4. Услуги по переработке отходов древесины оказываются силами Исполнителя, на его территории и оборудовании.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять у Заказчика отходы древесины по Акту приема-передачи.
2.1.2. Обеспечить надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения переработки отходов древесины.
2.1.3. По окончании оказания услуг по переработке отходов древесины представить Заказчику Акт оказанных услуг. Обязанность Исполнителя по оказанию услуг считается выполненной с момента подписания обеими Сторонами Акта оказанных услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы отходов древесины и готовой продукции. В случае отсутствия такой возможности у Заказчика указанные в настоящем пункте услуги могут быть оказаны Исполнителем за отдельную плату согласно расценкам Исполнителя.
2.3.2..Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.3. Подписать Акт оказанных услуг в течение ____ дней с момента его получения либо представить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг по переработке отходов древесины.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент такого отказа.
3. Финансовые условия и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по переработке отходов древесины в _______________________ за 1 куб. м древесных отходов составляет сумму в размере ________ (_____________) рублей.
3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на основании выставляемого Исполнителем счета в течение _____ дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
3.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4. Порядок приема-передачи отходов древесины
4.1. Факт передачи Заказчиком и приема Исполнителем партии отходов древесины оформляется двухсторонним Актом приема-передачи.
4.2. Передача партии отходов древесины осуществляется по адресу: ______________________.
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по переработке отходов древесины Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости услуг за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
7.3. Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям, указанным в п. п. 2.2.2 и 2.4.3 настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Подписи Сторон
Исполнитель: Заказчик:
___________"_______________" ___________"_________________________"
Юридический/почтовый адрес: Юридический/почтовый адрес:
ИНН/КПП ___________________ ИНН/КПП ______________________________
ОГРН ______________________ ОГРН _________________________________
Расчетный счет ____________ Расчетный счет _______________________
К/с _______________________ К/с __________________________________
БИК _______________________ БИК __________________________________
Телефон: __________________ Телефон: _____________________________
Факс: _____________________ Факс: ________________________________
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
___________________________ ______________________________________
_____________ _____________ _____________ ________________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
М.П. М.П.
г. ____________________ ________________20__год.
Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ____________, c одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по сбору, транспортировке и обезвреживанию, либо передаче на переработку и/или обезвреживание отходов производства и потребления Заказчика.
1.2. Перечень отходов, их состав, условия транспортировки, влияющие на исполнения обязательств по настоящему соглашению, оговариваются сторонами в Приложении №1 к настоящему договору. Обезвреживание других видов отходов, не указанных в п.п. 1.1 настоящего Договора, оформляется Дополнительным соглашением.
1.3. Исполнитель оказывает услуги на основании разрешений органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе на основании лицензии _______________________
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется :
2.1.1. Согласовывать с Заказчиком сроки по принятию опасных отходов на переработку или утилизацию.
2.1.2. Принимать отходы Заказчика в течение срока действия настоящего договора.
2.1.3. Обеспечить вывоз от Заказчика отходов производства и потребления, указанных в Приложении 1, с последующим оформлением двухстороннего Акта сдачи-приёмки отходов и выдачей справки Заказчику для предоставления в природоохранные органы о фактической сдаче-приёмке отходов.
2.1.4. Для проведения взаимных расчётов по настоящему договору выставлять Заказчику счёт на оплату и акт выполненных работ.
2.2.Заказчик обязуется :
2.2.1. Предоставить Исполнителю заявку с указанием наименования и объема отходов производства.
2.2.2 Погрузочные работы осуществляются силами заказчика
2.2.3. Производить сортировку отходов по классам опасности. Смешивание отходов по классам опасности не допускается. В случае смешивания отходов, подлежащих приему, Исполнитель вправе произвести расчет за оказанные услуги по более высокому классу опасности.
2.2.4. Подготовить и сдавать отходы Исполнителю в соответствии с заявкой, а также в соответствии с установленными правилами упаковки для соответствующего вида отходов с учетом требований экологической безопасности.
2.2.5. Принимать услуги Исполнителя и подписывать акты приема-передачи оказанных услуг на предмет приема каждой партии отходов.
2.2.6. Оплачивать стоимость услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчётов
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по утилизации Отходов определяется Протоколом согласования договорной цены в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.2. Сумма составляет ________________________________________________________ руб. коп.
3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании выставленного счета в порядке 100%-ной предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Объем Отходов, переданных для проведения обезвреживания, определяется по фактически отгруженному объему.
3.4. В случае превышения количества, фактически переданных на обезвреживание отходов, Исполнитель выставляет Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней дополнительный счет и акт выполненных работ на весь объем оказанных услуг.
3.5. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней подписывает акт выполненных работ и направляет Исполнителю пописанный экземпляр, в случае получения дополнительного счета оплачивает его.
3.6. В случае непредставления Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней подписанного акта выполненных работ без письменного уведомления о причинах отказа от подписания, услуги считаются оказанными в полном объеме.
3.7. По соглашению сторон может применяться иной порядок расчетов между сторонами по настоящему договору.
3.8. Стоимость услуг может быть изменена в случае роста цен на ГСМ, усиления инфляции и увеличения расходов Исполнителя. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении тарифа не менее, чем за десять рабочих дней.
3.9. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков оказания услуг (или одного из параметров) оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Срок действия договора, пролонгация
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до_______________, а в части исполнения обязательств договор действует до полного исполнения всех обязательств сторон по договору.
4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.3. Настоящий договор считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления от одной из сторон о расторжении настоящего договора или о его пересмотре.
4.4. По инициативе любой из сторон Договор может быть расторгнут до срока истечения его действия. Заинтересованная сторона обязана письменно уведомить другую сторону о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение принятых договорных обязательств по настоящему договору стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора и невозможности взаимного урегулирования, рассматриваются в установленном порядке Арбитражным судом __________________________.
6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путём подписания сторонами дополнительных соглашений.
6.2. Во всём остальном, не предусмотренном в настоящем договоре, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными актами.
7. Адреса и платёжные реквизиты сторон
Исполнитель________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Заказчик ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________ _________________/___________________/ |
Приложение № 1
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
к договору №___ от «___»___
________20___ г
Мы, нижеподписавшиеся, от Исполнителя - ___________________________________________, от Заказчика - ____________________________________________________________________
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:
|
Наименование отхода |
Ед. изм. |
Цена, руб За ед. изм. |
Плательщик |
|
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Заданием Заказчика работы по переработке сырья _____________ (указать наименование сырья), передать результат работ Заказчику в виде следующей готовой продукции: _______________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре.
1.1.1. Форма Задания Заказчика приведена в Приложении N ___ к настоящему договору.
1.1.2. Задания от имени Заказчика могут подписывать следующие уполномоченные представители Заказчика: _______________ (указать должность и Ф.И.О.). Копии доверенностей указанных лиц приведены в Приложении N ___ к настоящему договору.
1.2. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, несет расходы на электроэнергию, приобретает за свой счет следующие расходные материалы: ________________________.
1.2.1. Подрядчик выполняет работы из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в Задании Заказчика.
Для упаковки готовой продукции Заказчик передает Подрядчику следующую тару/упаковку: ______________ в количестве: ___________.
Передача Заказчиком Подрядчику сырья и тары для упаковки результата работ осуществляется по акту приема-передачи сырья и тары для упаковки готовой продукции (Приложение N __).
Доставка сырья и тары/упаковки осуществляется силами и за счет Заказчика по адресу: ___________________.
1.3. Переработка сырья осуществляется по технологии: _______________ в соответствии с техническими условиями: ______________.
Нормы расходования сырья: _______________________.
1.3.1. Предоставляемое Заказчиком сырье должно отвечать следующим условиям: _______________________.
1.3.2. Предоставляемая Заказчиком тара/упаковка должна отвечать следующим условиям: _______________________.
1.3.3. Качество готовой продукции должно отвечать следующим требованиям: _______________________.
1.3.4. Сертификаты соответствия на сырье и тару/упаковку предоставляет Заказчик.
1.3.5. Сертификаты соответствия на готовую продукцию предоставляет Подрядчик.
1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.
1.4.1. Отходы, образующиеся в процессе переработки, являются собственностью _______________.
Обязанность по утилизации отходов лежит на собственнике таких отходов.
1.5. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания Сторонами по "___"_________ ___ г.
1.6. Цель использования готовой продукции: ____________________.
2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет ________ руб., в том числе НДС - ___%, за ______ (указать единицу) готовой продукции.
2.2. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в течение ______ банковских дней после получения оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета и счета-фактуры.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья и тары по акту приема-передачи сырья и тары (Приложение N ___) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, и приступить к переработке сырья, завершить переработку не позднее ________ с момента ее начала.
3.1.2. Произвести упаковку готовой продукции в тару не позднее ________ с момента завершения переработки сырья.
3.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.
3.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата России от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 3.1.3 настоящего договора.
3.1.5. Подрядчик обязан в срок ____________ предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья и/или тары/упаковки условиям о качестве;
б) не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству продукции либо создают невозможность завершения работ в срок.
3.1.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков готовой продукции и/или способа упаковки продукции, который исключает безопасную ее погрузку/транспортировку, согласовать с Заказчиком сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков, исправить недостатки в соответствии с договоренностью.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора предоставить Подрядчику Задание Заказчика, сырье и тару/упаковку в следующем объеме: __________________.
3.2.2. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2.3. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.
3.2.4. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.
3.2.5. В случае обнаружения недостатков готовой продукции и/или способа упаковки продукции, который исключает безопасную ее погрузку/транспортировку, сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.
3.2.6. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 3.1.5 настоящего договора, направить Подрядчику свои указания не позднее ________ с момента получения уведомления.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда.
3.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения понесенных документально подтвержденных убытков в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных п. п. 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6 настоящего договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком Задания, давать Подрядчику указания по выполнению Задания и требовать отчетов о его выполнении.
3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Задания или выполняет его настолько медленно, что завершение работ к согласованному сроку становится явно невозможным, отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения понесенных документально подтвержденных убытков.
3.4.3. Если во время выполнения Задания станет очевидным, что результат работ не будет соответствовать условию о качестве, согласованному в настоящем договоре, по вине Подрядчика, установить Подрядчику срок для исправления недостатков работ, а в случае неисполнения Подрядчиком обязательства по исправлению недостатков в срок отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения убытков либо поручить выполнение Задания третьему лицу за счет Подрядчика.
4. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
4.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещение своих расходов, понесенных на экспертизу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья и тары для упаковки готовой продукции (Приложение N ___).
5.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора и Задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.1.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего договора относятся следующие сведения: _________________________.
7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _________________________.
Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _________________________.
Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: _____________ (должность, Ф.И.О.) и состоит в осуществлении следующих действий: _________________________.
Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _________________________.
7.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров.
8.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение суда по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Уведомления Сторон должны быть направлены одним из следующих способов: по факсу N ______, электронной почте _____________ или курьером по адресам, указанным в разделе 10 настоящего договора.
9.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:
9.3.1. Задание Заказчика (Приложение N ___).
9.3.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N ___).
9.3.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N ___).
9.3.4. Копии сертификатов по качеству:
а) сырья, б) тары, в) готовой продукции (Приложение N ___).
9.3.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N ___).
9.3.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N ___).
9.3.7. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
9.3.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N ___).
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: _____________________________________________________
Заказчик: ______________________________________________________
________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик: _________________________ __________________________ (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П. на переработку в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Заказчика приведена в Приложении №1 к настоящему договору.Задания от имени Заказчика могут подписывать .
1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, – переработка в .
1.3. Работы выполняются Подрядчиком из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Также для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик передает Подрядчику в необходимом количестве. Передача Заказчиком Подрядчику сырья и для упаковки результата работ осуществляется по акту.
1.4. Право собственности на сырье и результат работы (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.
1.5. Срок действия настоящего договора: с «»2020 года по «»2020 года. Сроки выполнения конкретных объемов работ указываются в заданиях Заказчика.
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет рублей, в том числе НДС – %, за готовой продукции. Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.
2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость произведенных работ на основании счета-фактуры в течение банковских дней после подписания акта выполненных работ и передаче готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.
3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Заказчиком сырье, после окончания работы предоставить отчет об его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания, и к готовой продукции, еще не переданной Заказчику.
3.1.3. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, требованиям ГОСТов и техническим условиям.
3.1.4. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работы и его указаний.
3.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком сырья;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.
3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.
3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении.
3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ
4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Подрядчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работы – немедленно заявить об этом Подрядчику. Передача готовой продукции от Подрядчика Заказчику осуществляется по акту.
4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.
4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение дней со дня их обнаружения.
4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком сырья. В случае его утраты Подрядчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Заказчику по ценам, по которым это сырье учитывается у Заказчика.
6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.
6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают результат работы непригодной для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Заказчик.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента его передачи Заказчику несет Подрядчик. Моментом передачи результата работы Заказчику считается дата подписания сторонами накладных.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п.1.5.
8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
8.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.
8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором.
8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.
8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.8. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более , каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик
Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
13. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик _________________
Заказчик _________________
Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на переработку давальческого сырья образец (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы : Договор на переработку давальческого сырья образец
К примеру, дружественные компании заключают договор на давальческую переработку сырья. Давальцами являются несколько компаний на "упрощенке", а единым переработчиком - компания с общим режимом налогообложения. Стоимость услуг по переработке минимальна. В итоге прибыль от реализации готовой продукции облагается единым налогом при применении упрощенной системы налогообложения. Основной недостаток этого способа - реализацию ведут компании на упрощенной системе. Значит, их партнеры не могут вычесть "входной" НДС.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
В связи с изложенным вряд ли можно согласиться с позицией М.И. Брагинского, что отношения по переработке давальческого сырья представляют собой смешанный договор, содержащий как элементы подряда, так и поставки. Если принять во внимание содержание прав и обязанностей - это будет или поставка, или подряд. Что касается толлинга (переработка сырья, предоставленного другой стороной, с тем чтобы оплата работы была произведена изготовленной продукцией), то в связи с тем, что технология переработки глинозема в алюминий уже отработана и заказчик просто лишен возможности давать какие-либо указания по переработке сырья, данные отношения являются поставкой. Квалификация толлинга как смешанного договора, содержащего элементы подряда и поставки, предложена рядом других авторов. Однако при этом не указывается, как же конкретно заказчик контролирует процесс переработки глинозема в алюминий. Кроме того, в рекомендованных образцах договора поставки товаров, изготавливаемых из давальческого сырья, нет положений, свидетельствующих о праве заказчика на контроль. По сути, это только договор поставки.